一、单选题(共60题，每题1分)

1[单选题]根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。

A全国人民代表大会

B全国人民代表大会常务委员会

C国务院

D国务院相关部门

参考答案：B

参考解析：

本题考查的是法的效力层级

根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。

2[单选题]关于施工企业项目经理部的说法，正确的是（）。

A项目经理部不具有独立法人资格

B项目经理部是施工企业的下属子公司

C项目经理部是常设机构

D项目经理部能够独立承担民事责任

参考答案：A

参考解析：

本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系

项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。

由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。

3[单选题]代理人知道或者应当知道代理事项违法，仍然实施代理行为，关于违法代理责任承担的说法，正确的是（）。

A仅由被代理人承担责任

B仅由代理人承担责任

C由被代理人和代理人按过错承担按份责任

D由被代理人和代理人承担连带责任

参考答案：D

参考解析：

本题考查的是代理中不当或违法行为应承担的法律责任

代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，被代理人和代理人负连带责任。

4[单选题]从法的形式来看，《招标投标法实施条例》属于（）。

A法律

B行政法规

C地方性法规

D地方政府规章

参考答案：B

参考解析：

本题考查的是法的形式

行政法规是国家最高行政机关国务院根据宪法和法律就有关执行法律和履行行政管理职权的问题，以及依据全国人民代表大会及其常务委员会特别授权所制定的规范性文件的总称。行政法规由总理签署国务院令公布。现行的建设行政法规主要有《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《城市房地产开发经营管理条例》《招标投标法实施条例》等。

5[单选题]关于建设用使用权流转说法，正确的是（）。

A建设用地使用权的流转方式包括转让和互换，不包括出资、赠与或者抵押

B建设用地使用权流转应当采取书面形式订立合同

C当事人不得约定流转后的建设用地使用权期限

D建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施不随之处分

参考答案：B

参考解析：

本题考查的是建设用地使用权

建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，但法律另有规定的除外。建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合以下规定：

（1）当事人应当采取书面形式订立相应的合同。使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限。

（2）应当向登记机构申请变更登记。

（3）附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分。

6[单选题]关于建设工程分包的说法，正确的是（）。

A专业承包单位可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包单位

B总承包单位应当接受建设单位推荐的分包单位

C总承包单位可以将工程分包给符合条件的个人

D总承包单位将其承包的工程分包给他人时，应当提前3日通知建设单位

参考答案：A

参考解析：

本题考查的是建设工程分包的规定

《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》中规定，除专业承包企业可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业外，专业分包工程承包人和劳务作业承包人都必须自行完成所承包的任务。

对于建设单位推荐的分包单位，总承包单位有权作出拒绝或者采用的选择。

承包单位将其承包的工程分包给个人的，属于违法分包。

《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。

7[单选题]根据《关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治工作的补充通知》，下列实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的人员，应当认定为“挂证”的是（）。

A在某造价咨询公司注册并实际工作，但由某商贸公司缴纳社会保险的军队转业人员

B达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休的人员

C某大学所属监理单位聘用的该校在职教师，社会保险由该大学缴纳的

D因企业改制、征地拆迁等买断社会保险的

参考答案：A

参考解析：

本题考查的是建造师的基本义务

住房和城乡建设部办公厅《关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治工作的补充通知》（建办市函〔〕92号）规定，对实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的人员，以下6类情形，原则上不认定为“挂证”行为：

（1）达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休的；

（2）因事业单位改制等原因保留事业单位身份，实际工作单位为所在事业单位下属企业，社会保险由该事业单位缴纳的；

（3）属于大专院校所属勘察设计、工程监理、工程造价单位聘请的本校在职教师或科研人员，社会保险由所在院校缴纳的；

（4）属于军队自主择业人员的；

（5）因企业改制、征地拆迁等买断社会保险的；

（6）有法律法规、国家政策依据的其他情形。

8[单选题]关于投标的说法，正确的是（）。

A投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件的，其投标无效

B单位负责人为同一人的不同单位，可以参加同一标段的投标

C存在控股关系的不同单位，可以参加未划分标段的同一招标项目的投标

D投标人发生合并、分立的，其投标无效

参考答案：A

参考解析：

本题考查的是投标人

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

9[单选题]根据《民法典》，下列财产可以抵押的是（）。

A学校的教学楼

B生产设备

C依法被查封的建筑物

D土地所有权

参考答案：B

参考解析：

本题考查的是抵押权

“生产设备”正确，下列财产不得抵押：

（1）土地所有权；

（2）宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权，但是法律规定可以抵押的除外；

（3）学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施；

（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；

（5）依法被查封、扣押、监管的财产；

（6）法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。

10[单选题]关于租赁合同的说法，正确的是（）。

A租赁合同的最长租赁期限，法律没有限制

B当事人未依照法律、行政法规的规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力

C租赁合同应当采用书面形式

D定期租赁合同期限届满，承租人继续使用租赁物，出租人没有提出异议的，原租赁合同继续有效，租赁期限为原租赁合同的期限

参考答案：B

参考解析：

本题考查的是租赁合同的内容和类型

租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年。

当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。

租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。

定期租赁合同期限届满，承租人继续使用租赁物，出租人没有提出异议的，原租赁合同继续有效，但租赁期限为不定期。

11[单选题]关于工程建设企业标准的说法，正确的是()。

A企业标准应当通过标准信息公共服务平台向社会公开

B企业标准的技术要求应当高于推荐性标准的相关技术要求

C企业可以制定企业标准限制行业竞争

D国家实行企业标准自我声明公开和监督制度

参考答案：D

参考解析：

本题考查的是工程建设企业标准、工程建设团体标准

国家鼓励团体标准、企业标准通过标准信息公共服务平台向社会公开。

国家鼓励社会团体、企业制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准、企业标准。

国家支持在重要行业、战略性新兴产业、关键共性技术等领域利用自主创新技术制定团体标准、企业标准。《团体标准管理规定》进一步规定，禁止利用团体标准实施妨碍商品、服务自由流通等排除、限制市场竞争的行为。企业标准参考团体标准上述要求。

国家实行团体标准、企业标准自我声明公开和监督制度。《标准化法》规定，企业可以根据需要自行制定企业标准，或者与其他企业联合制定企业标准。

12[单选题]根据《建设工程质量管理条例》，对于成片开发建设的住宅小区工程，建设单位拨付工程款、进行竣工验收，应当经（）签字。

A建设单位技术负责人

B施工企业法定代表人

C总监理工程师

D专业监理工程师

参考答案：C

参考解析：

本题考查的是工程监理的职责和权限

未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

13[单选题]关于建筑市场各方主体信用信息公开期限的说法，正确的是（）。

A建筑市场各方主体的基本信息永久公开

B建筑市场各方主体的优良信用信息公布期限一般为6个月

C招标投标违法行为记录公告期限为1年

D不良信用信息公开期限一般为6个月至3年，并不得低于相关行政处罚期限

参考答案：D

参考解析：

本题考查的是建筑市场诚信行为的公布

建筑市场各方主体的信用信息公开期限为：

（1）基本信息长期公开；

（2）优良信用信息公开期限一般为3年；

（3）不良信用信息公开期限一般为6个月至3年，并不得低于相关行政处罚期限。具体公开期限由不良信用信息的认定部门确定。

国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起20个工作日内对外进行记录公告。违法行为记录公告期限为6个月。依法限制招标投标当事人资质（资格）等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定。

14[单选题]根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当在拆除工程施工15日前，报送建设行政主管部门或者其他部门备案的资料是（）。

A拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明

B设计单位资质等级证明

C拆除设计方案

D拆除工程施工合同

参考答案：A

参考解析：

本题考查的是装修工程和拆除工程的规定

建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：

（1）施工单位资质等级证明；

（2）拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；

（3）拆除施工组织方案；

（4）堆放、清除废弃物的措施。

15[单选题]关于建设工程债的说法，说法正确的是（）。

A设计合同债的双方主体是建设单位和设计单位

B在材料设备买卖合同中，取得材料设备的债权人只能是施工企业

C在施工合同中，对于完成施工任务，施工企业是债权人，建设单位是债务人

D在施工合同中，对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工单位是债务人

参考答案：A

参考解析：

本题考查的是施工合同债、买卖合同债

施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人；对于支付工程款，则相反。

在建设工程活动中，会产生大量的买卖合同，主要是材料设备买卖合同。材料设备的买方有可能是建设单位，也可能是施工单位。他们会与材料设备供应商产生债的关系。

16[单选题]关于民事纠纷和解的说法，正确的是()。

A和解是当事人在法院主持下解决争议的一种方式

B已经进入诉讼程序的，双方当事人达成的和解协议具有强制执行力

C和解可以在民事纠纷的任何阶段进行

D已经进入诉讼程序的，和解的结果是撤回起诉

参考答案：C

参考解析：

本题考查的是和解、和解的类型

和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议，自行（无第三方参与劝说）解决争议的一种方式。

当事人自行达成的和解协议不具有强制执行力，在性质上仍属于当事人之间的约定。

和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是否已经进入诉讼或仲裁程序。

当事人和解后，可以请求法院调解，制作调解书，经当事人签名盖章产生法律效力，从而结束全部或部分诉讼程序。结束全部程序的，即视为当事人撤销诉讼。

17[单选题]关于商标的说法，正确的是（）。

A商标专用权的内容包括财产权和商标设计者的人身权

B商标专用权的保护对象包括未经核准注册的商标

C注册商标的有效期自提出申请之日起计算

D商标专用权包括使用权和禁止权两个方面

参考答案：D

参考解析：

本题考查的是商标权

同其他知识产权不同，商标专用权的内容只包括财产权，商标设计者的人身权受《著作权法》保护。

商标专用权的保护对象是经过国家商标管理机关核准注册的商标，未经核准注册的商标不受商标法保护。

注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。

商标专用权包括使用权和禁止权两个方面。

18[单选题]下列被监理工程的单位中，可以与监理单位存在隶属关系的是()。

A施工企业

B建设单位

C建筑材料供应单位

D建筑构配件供应单位

参考答案：B

参考解析：

本题考查的是对有隶属关系或其他利害关系的回避

《建筑法》《建设工程质量管理条例》均规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。

19[单选题]下列法律责任中，属于刑罚主刑的（）。

A拘留

B剥夺政治权利

C拘役

D驱逐出境

参考答案：C

参考解析：

本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式

主刑的种类如下：（1）管制；（2）拘役；（3）有期徒刑；（4）无期徒刑；（5）死刑。

附加刑的种类如下：（1）罚金；（2）剥夺政治权利；（3）没收财产；（4）驱逐出境。

“拘留”“剥夺政治权利”“驱逐出境”属于附加刑。

20[单选题]关于计算机软件著作权的说法，正确的是（）。

A自然人的软件著作权保护期为自然人终生

B如无相反证据证明，在软件上署名的自然人、法人或者其他组织为开发者

C接受他人委托开发的软件，其著作权由委托人享有

D法人的软件著作权，保护期为30年

参考答案：B

参考解析：

本题考查的是计算机软件的法律保护

软件著作权属于软件开发者，《计算机软件保护条例》另有规定的除外。如无相反证明，在软件上署名的自然人、法人或者其他组织为开发者。

自然人的软件著作权保护期为自然人终生及其死亡后50年，截止于自然人死亡后第50年的12月31日；软件是合作开发的，截止于最后死亡的自然人死亡后第50年的12月31日。

接受他人委托开发的软件，其著作权的归属由委托人与受托人签订书面合同约定；无书面合同或者合同未作明确约定的，其著作权由受托人享有。

法人或者其他组织的软件著作权保护期为50年，截止于软件首次发表后第50年的12月31日，但软件自开发完成之日起50年内未发表的，不再受到《计算机软件保护条例》的保护。

21[单选题]下列情形中，属于建筑市场施工企业资质不良行为的是（）。

A未在规定期限内办理资质变更手续的

B个人借用其他施工企业资质投标的

C将承包的工程分包给不具有相应资质的单位的

D转让安全生产许可证的

参考答案：A

参考解析：

本题考查的是施工单位不良行为记录的认定标准

“未在规定期限内办理资质变更手续的”为资质不良行为。资质不良行为认定标准：

（1）未取得资质证书承揽工程的或超越本单位资质等级承揽工程的；

（2）以欺骗手段取得资质证书承揽工程的；

（3）允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的；

（4）未在规定期限内办理资质变更手续的；

（5）涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的；

（6）按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重的。

“个人借用其他施工企业资质投标的”、“将承包的工程分包给不具有相应资质的单位的”属于承揽业务不良行为，“转让安全生产许可证的”为安全不良行为。

22[单选题]根据《民法典》，关于定金的说法，正确的是（）。

A定金合同自订立之日起生效

B当事人既约定违约金，又约定定金的，非违约方只能选择适用定金条款

C实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为未约定定金

D约定的定金数额超过主合同标的额20%的，超过部分不产生定金的效力

参考答案：D

参考解析：

本题考查的是定金、承担违约责任的种类

定金合同自实际交付定金时成立。

当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。

实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。

定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%，超过部分不产生定金的效力。

23[单选题]根据《劳动合同法》，下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是（）。

A劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的

B劳动者严重违反用人单位规章制度的

C劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的

D劳动者被依法追究刑事责任的

参考答案：C

参考解析：

本题考查的是劳动合同的解除和终止

为了保护一些特殊群体劳动者的权益，《劳动合同法》第42条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第40条、第41条的规定解除劳动合同：

（1）从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；（2）在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；

（3）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；

（4）女职工在孕期、产期、哺乳期的；

（5）在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；

（6）法律、行政法规规定的其他情形。

24[单选题]根据《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》，关于工程建设领域保证金的说法，正确的是（）。

A建设单位可以要求施工企业缴纳工期保证金

B农民工工资保证金己经被取消

C未按规定返还保证金，无需承担违约责任

D在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金

参考答案：D

参考解析：

本题考查的是建设工程质量保证金

国务院办公厅《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》规定，对建筑业企业在工程建设中需缴纳的保证金，除依法依规设立的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金外，其他保证金一律取消；严禁新设保证金项目；转变保证金缴纳方式，推行银行保函制度；未按规定或合同约定返还保证金的，保证金收取方应向建筑业企业支付逾期返还违约金；在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金。

25[单选题]关于合同分类的说法，正确的是（）。

A建设工程合同属于非典型合同

B施工企业与商业银行的借款合同属于单务合同

C建筑材料的买卖合同属于实践合同

D建筑机械设备的租赁合同属于诺成合同

参考答案：D

参考解析：

本题考查的是合同的分类、租赁合同的法律特征

有名合同（又称典型合同），是指法律上已经确定了一定的名称及具体规则合同，如建设工程合同等。因此建设工程合同属于典型合同。

根据合同当事人是否互相负有给付义务，可以将合同分为双务合同和单务合同。双务合同，是指当事人双方互负对待给付义务的合同，即双方当事人互享债权、互负债务，一方的合同权利正好是对方的合同义务，彼此形成对价关系。因此施工企业与商业银行的借款合同属于双务合同。

诺成合同（又称不要物合同），是指当事人双方意思表示一致就可以成立的合同。大多数的合同都属于诺成合同，如建设工程合同、买卖合同、租赁合同等。

租赁合同是转移租赁物使用收益权的合同，也是诺成合同和双务、有偿合同。

26[单选题]根据《注册建造师管理规定》一级建造师申请初始注册应当具备的条件是（）。

A聘用单位3年内未发生重大质量和安全事故

B未受过刑事处罚

C年龄不超过65周岁

D承诺参加继续教育

参考答案：C

参考解析：

本题考查的是一级建造师的注册

申请初始注册时应当具备以下条件：

（1）经考核认定或考试合格取得资格证书；

（2）受聘于一个相关单位；

（3）达到继续教育要求；

（4)没有《注册建造师管理规定》中规定不予注册的情形。

《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：

(1)不具有完全民事行为能力的；

(2)申请在两个或者两个以上单位注册的；

(3)未达到注册建造师继续教育要求的；

(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；

(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；

(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；

(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；

(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；

(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；

(10)年龄超过65周岁的；

(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。

27[单选题]关于对招标文件异议的说法，正确的是（）。

A招标人做出答复前，应当暂停招标投标活动

B应当在投标截止时间15日前提出

C招标人应当自收到异议之日起5日内作出答复

D应当直接向有关行政监督部门投诉

参考答案：A

参考解析：

本题考查的是招标基本程序-编制招标文件、标底及工程量清单计价；招标投标投诉与处理

潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。

招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

《招标投标法实施条例》规定，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。但是，对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议，其异议答复期间不计算在以上规定的期限内。

28[单选题]根据《建设工程质量管理条例》，下列建设工程质量保修期限的约定中，符合规定的是（）。

A供冷系统质量保修期为1年

B屋面防水工程质量保修期为3年

C给排水管道工程质量保修期为3年

D装修工程质量保修期为1年

参考答案：C

参考解析：

本题考查的是建设工程质量的最低保修期限

《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：

（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。

29[单选题]关于委托合同终止的说法，正确的是（）。

A委托人可以随时解除合同，但受托人解除合同应当经委托人同意

B有偿委托合同的一方当事人行使随时解除权造成对方损失的，除不可归责于该当事人的事由外，赔偿对方损失的范围为直接损失

C因委托人被宣告破产、解散，致使委托合同终止将损害委托人的利益的，在委托人的清算人承受委托事务之前，受托人应当继续处理委托事务

D委托人丧失民事行为能力的，委托合同一律终止

参考答案：C

参考解析：

本题考查的是建设工程代理行为的终止、委托合同的终止

《民法典》规定，委托人或者受托人可以随时解除委托合同。因解除合同造成对方损失的，除不可归责于该当事人的事由外，无偿委托合同的解除方应当赔偿因解除时间不当造成的直接损失，有偿委托合同的解除方应当赔偿对方的直接损失和合同履行后可以获得的利益。因委托人死亡或者被宣告破产、解散，致使委托合同终止将损害委托人利益的，在委托人的继承人、遗产管理人或者清算人承受委托事务之前，受托人应当继续处理委托事务。委托人死亡、终止或者受托人死亡、丧失民事行为能力、终止的，委托合同终止；但是，当事人另有约定或者根据委托事务的性质不宜终止的除外。

30[单选题]关于城市维护建设税的说法正确的是()。

A城市维护建设税分别与增值税、消费税同时缴纳

B缴纳增值税、所得税的单位和个人为城市维护建设税的纳税人

C城市维护建设税以纳税人实际缴纳的增值税、所得税税额为计税依据

D城市维护建设税实行单一税率

参考答案：A

参考解析：

本题考查的是城市维护建设税

凡缴纳增值税、消费税的单位和个人，都是城市维护建设税的纳税义务人。城市维护建设税，以纳税人实际缴纳的增值税、消费税额为计税依据，分别与增值税、消费税同时缴纳。城市维护建设税税率如下：纳税人所在地在市区的，税率为7%；纳税人所在地在县城、镇的、税率为5%；纳税人所在地不在市区、县城或镇的，税率为1%。

31[单选题]根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控工作指南》，作为工程项目疫情常态化防控总牵头单位，负责施工现场疫情常态化防控工作指挥、协调和保障的是（）。

A施工企业

B监理单位

C建设单位

D项目管理单位

参考答案：C

参考解析：

本题考查的是施工现场安全防范措施

住房和城乡建设部办公厅《房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控工作指南》（建办质函〔〕号）规定，建设单位是工程项目疫情常态化防控总牵头单位，负责施工现场疫情常态化防控工作指挥、协调和保障等事项。施工总承包单位负责施工现场疫情常态化防控各项工作组织实施。监理单位负责审查施工现场疫情常态化防控工作方案，开展检查并提出建议。建设、施工、监理项目负责人是本单位工程项目疫情常态化防控和质量安全的第一责任人。

32[单选题]关于受国家保护的文物范围的说法，正确的是（）。

A古人类化石属于受国家保护的文物

B石刻、壁画受国家保护

C具有科学价值的古脊椎动物化石同文物一样受国家保护

D反映历史上某时代社会生产的艺术品受国家保护

参考答案：C

我的答案：未作答试题难度：统计：共有7人答过，平均正确率42.86%

参考解析：本题考查的是国家保护文物的范围

年11月经修改后公布的《中华人民共和国文物保护法》（以下简称《文物保护法》）规定，在中华人民共和国境内，下列文物受国家保护：

（1）具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、壁画；

（2）与重大历史事件、革命运动或者著名人物有关的以及具有重要纪念意义、教育意义或者史料价值的近代现代重要史迹、实物、代表性建筑；

（3）历史上各时代珍贵的艺术品、工艺美术品；

（4）历史上各时代重要的文献资料以及具有历史、艺术、科学价值的手稿和图书资料等；

（5）反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物。具有科学价值的古脊椎动物化石和古人类化石同文物一样受国家保护。

33[单选题]对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩，人民法院应当予以支持的是（）。

A支付存款本金及利息请求权

B向不特定对象发行的企业债券本息请求权

C已转让债券的本息请求权

D基于投资关系产生的缴付出资请求权

参考答案：C

参考解析：

本题考查的是不适用于诉讼时效的情形

当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院不予支持：

（1）支付存款本金及利息请求权；

（2）兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权；

（3）基于投资关系产生的缴付出资请求权；

（4）其他依法不适用诉讼时效规定的债权请求权。

34[单选题]关于招标项目标底的说法，正确的是（）。

A一个招标项目可以有多个标底

B招标人可以自行决定是否编制标底

C接受委托编制标底的中介机构可以为该项目的投标人提供咨询

D标底是最低投标限价

参考答案：B

参考解析：

-编制招标文件、标底及工程量清单计价

一个招标项目只能有一个标底。

招标人可以自行决定是否编制标底。

接受委托编制标底的中介机构不得参加受托编制标底项目的投标，也不得为该项目的投标人编制投标文件或者提供咨询。

标底不是最低投标限价，招标人不得规定最低投标限价。

35[单选题]根据《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》，关于建筑行业工伤保险的说法，正确的是（）。

A建筑施工企业职工应当按项目参加工伤保险

B建筑施工企业应当以职工基本工资为基数繳纳工伤保险费

C建设单位在工程概算中将工伤保险费单独列支，参与竞标

D建设工程开工前由施工总承包单位一次性代缴工伤保险费

参考答案：D

参考解析：

本题考查的是工伤保险的规定

针对建筑行业的特点，建筑施工企业对相对固定的职工，应按用人单位参加工伤保险；对不能按用人单位参保、建筑项目使用的建筑业职工特别是农民工，按项目参加工伤保险。

按用人单位参保的建筑施工企业应以工资总额为基数依法缴纳工伤保险费。以建设项目为单位参保的，可以按照项目工程总造价的一定比例计算缴纳工伤保险费。

建设单位要在工程概算中将工伤保险费用单独列支，作为不可竞争费，不参与竞标，并在项目开工前由施工总承包单位一次性代缴本项目工伤保险费，覆盖项目使用的所有职工，包括专业承包单位、劳务分包单位使用的农民工。

36[单选题]某施工企业施工过程中发生生产安全事故，造成1人死亡，直接经济损失万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故等级为()。

A特别重大事故

B一般事故

C重大事故

D较大事故

参考答案：B

参考解析：

本题考查的是生产安全事故的等级划分

根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：

（1）特别重大事故：30人以上死亡，或人以上重伤；或1亿元以上直接经济损失；

（2）重大事故：10人以上30人以下死亡，或50人以上人以下重伤，或万元以上1亿元以下直接经济损失。（3）较大事故：3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤，或0万元以上万元以下直接经济损失。（4）一般事故：3人以下死亡，或10人以下重伤，或0万元以下直接经济损失。

37[单选题]某建筑物倒塌造成他人损害，由建设单位与施工企业承担连带责任。该种债的产生依据是（）。

A合同

B无因管理

C不当得利

D侵权

参考答案：D

参考解析：

本题考查的是侵权

侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。侵权行为一经发生，即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系。

38[单选题]关于实际施工人利益到侵害时，其以发包人为被告主张权利的说法，正确的是（）。

A实际施工人只能以发包人为被告主张权利

B发包人应当在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任

C人民法院应当追加转包人或者违法分包人为共同被告

D发包人应当对实际施工人承担全部责任

参考答案：B

参考解析：

本题考查的是禁止无资质承揽工程

需要指出的是，无资质承包主体签订的专业分包合同或者劳务分包合同都是无效合同。但是，当作为无资质的“实际施工人”的利益受到侵害时，其可以向合同相对方（即转包方或违法分包方）主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》（法释〔〕20号）第24条规定：“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任”。

39[单选题]根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。

A首席仲裁员可以由双方当事人共同选定

B仲裁庭应当由3名仲裁员组成

C仲裁庭的组成情况不向当事人公开

D仲裁庭一经组成，成员不得更换

参考答案：A

参考解析：

本题考查的是仲裁庭的组成

仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭两种，即仲裁庭可以由三名仲裁员或者一名仲裁员组成。合议仲裁庭，由三名仲裁员组成。第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。独任仲裁庭，由一名仲裁员成立。仲裁庭的组成情况应当向当事人公开，如有法定回避情形，应当予以回避，成员可以更换。

40[单选题]甲施工企业与乙劳务派遣单位订立劳务派遣协议，由乙向甲派遣员工王某，关于该用工关系的说法，正确的是（）。

A王某工作时因工负伤，甲应当申请工伤认定

B在派遣期间，甲被宣告破产，可以将王某退回乙

C甲可以根据企业实际将王某派遣到其他用工单位

D在派遣期间，王某被退回，乙不再向其支付劳动报酬

参考答案：B

参考解析：

本题考查的是劳务派遣

被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的，劳务派遣单位成当依法申请工伤认定，用工单位应当协助工伤认定的调查核实工作。有下列情形之一的，用工单位可以将被派遣劳动者退回劳务派遣单位：

（1）用工单位有劳动合同法第40条第3项、第41条规定情形的；

（2）用工单位被依法宣告破产、吊销营业执照、责令、撤销、决定提前解散或者经营期限届满不再继续经营的；

（3）劳务派遣协议期满终止的。用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位。被派遣劳动者退回后在无工作期间，劳务派遣单位应当按照不低于所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬。

41[单选题]根据《文物保护法》，对保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城市，有权核定公布其为历史文化名城单位是（）。

A国务院

B国务院文物行政主管部门

C国务院住房城乡建设行政主管部门

D该市所在地省级人民政府

参考答案：A

参考解析：

本题考查的是历史文化名城名镇名村的保护

《文物保护法》规定，保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城市，由国务院核定公布为历史文化名城。

42[单选题]根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工场界环境夜间噪声的“夜间”是指（）。

A21:00至次日6:00

B22:00至次日6:00

C22:00至次日8:00

D21:00至次日8:00

参考答案：B

参考解析：

本题考查的是施工现场环境噪声污染的防治

《建筑施工场界环境噪声排放标准》规定，建筑施工过程中场界环境噪声不得超过规定的排放限值。建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。

夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。

"昼间"是指6:00至22:00之间的时段；

"夜间"是指22:00至次日6:00之间的时段。

43[单选题]关于行政复议申请的说法，正确的是（）。

A公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起90日内提出行政复议申请

B对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，应当向上一级主管部门申请行政复议

C公民、法人或者其他组织向人民法院提起行政诉讼，人民法院已经受理的，仍可以申请行政复议

D申请人可以口头提出行政复议申请

参考答案：D

参考解析：

本题考查的是行政复议申请

公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请；但法律规定的申请期限超过60日的除外。因不可抗力或者其他正当理由耽误法定申请期限的，申请期限自障碍消除之日起继续计算。

对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。

公民、法人或者其他组织向人民法院提起行政诉讼，人民法院已经依法受理的，不得申请行政复议。

申请人申请行政复议，可以书面申请，也可以口头申请。

44[单选题]关于施工现场固体废物污染环境防治的说法，正确的是（）。

A特殊单位可以向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物

B施工企业可以将建筑垃圾交给从事建筑垃圾运输的个人运输

C转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域处置的，应当同时向固体废物移出地和接收地的省级人民政府生态环境主管部门提出申请

D处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件

参考答案：D

参考解析：

本题考查的是施工现场固体废物污染环境的防治

禁止任何单位或者个人向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物。

施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。

转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门提出申请。移出地的省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门应当及时商经接受地的省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门同意后，在规定期限内批准转移该固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。未经批准的，不得转移。

处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。

45[单选题]根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，未经审查批准，不得使用的是（）。

A技术档案文件

B施工图设计文件

C质量过程控制文件

D施工管理资料文件

参考答案：B

参考解析：

本题考查的是依法报审施工图设计文件

《建设工程质量管理条例》规定，施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。

46[单选题]关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是（）。

A安装工程一切险对旧机器设备仅负有考核期的保险责任，不承担维修期的保险责任

B安装工程一切险的保险期内，一般应当包括两个试车考核期

C安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或者用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始

D安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过1个月

参考答案：C

参考解析：

本题考查的是安装工程一切险（及第三者责任险）

安装工程一切险对于旧机器设备不负考核期的保险责任，也不承担其维修期的保险责任。

安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期。

安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占有或使用接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，安装期保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。

安装工程一切险的考核期内保险责任一般不超过3个月，若超过3个月，应另行加收保险费。

47[单选题]生产经营单位与从业人员订立的免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡责任的条款（）。

A有效

B可撤销

C效力待定

D无效

参考答案：D

参考解析：

本题考查的是无效合同、施工作业人员安全生产的权利和义务

《安全生产法》规定，生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。无效合同，是指合同内容或者形式违反了法律、行政法规的强制性规定和社会公共利益，因而不能产生法律约束力，不受法律保护的合同。本题违反了法律的强制性规定，因此无效。

48[单选题]根据《建筑法》，关于施工许可证期限的说法，正确的是（）。

A应当自领取施工许可证之日起2个月内开工

B既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止

C可以延期，但只能延期一次

D延期以两次为限，每次不超过2个月

参考答案：B

参考解析：

本题考查的是申请延期的规定

《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

49[单选题]下列保险中，属于强制性保险的是（）。

A工伤保险

B意外伤害保险

C建筑工程一切险

D勘察设计责任险

参考答案：A

参考解析：

本题考查的是工伤保险和建筑职工意外伤害险、工伤保险和意外伤害保险的规定

建筑工程一切险、安装工程一切险、建筑意外伤害险是商业保险，为自愿险。工伤保险是强制性保险。《建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。

50[单选题]根据《增值税暂行条例》，下列进项税额中，准予从销项税额中抵扣的是（）。

A非正常损失的购进货物

B用于集体福利的购进货物

C从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税

D用于个人消费购进的不动产

参考答案：C

参考解析：本题考查的是销项税额的抵扣

《增值税暂行条例》规定，下列进项税额准予从销项税额中抵扣：

（1）从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。

（2）从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额。

（3）购进农产品，除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外，按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和11%的扣除率计算的进项税额，国务院另有规定的除外。

（4）自境外单位或者个人购进劳务、服务、无形资产或者境内的不动产，从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额。纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产，取得的增值税扣税凭证不符合法律、行政法规或者国务院税务主管部门有关规定的，其进项税额不得从销项税额中抵扣。

下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣：

（1）用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产；

（2）非正常损失的购进货物，以及相关的劳务和交通运输服务；

（3）非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物（不包括固定资产）、劳务和交通运输服务；

（4）国务院规定的其他项目。

51[单选题]根据《仲裁法》，关于仲裁裁决强制执行的说法，正确的是（）。

A当事人申请执行仲裁裁决案件，应当由被执行人财产所在地基层人民法院管辖

B仲裁裁决书未规定履行期间的，申请仲裁裁决强制执行的期限，从仲裁裁决书生效之日起计算

C仲裁委员会根据需要可以设立仲裁裁决执行机构

D申请仲裁裁决强制执行的期间为一年

参考答案：B

参考解析：

本题考查的是仲裁裁决的强制执行力

仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以向人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行。当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。申请仲裁裁决强制执行必须在法律规定的期限内提出。申请执行的期间为2年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。申请仲裁裁决强制执行的期限，自仲裁裁决书规定履行期限或仲裁机构的仲裁规则规定履行期间的最后1日起计算。仲裁裁决书规定分期履行的，依规定的每次履行期间的最后1日起计算。仲裁裁决书未规定履行期间的，从仲裁裁决书生效之日起计算。

52[单选题]关于联合体投标的说法，正确的是（）。

A联合体成员中至少有一方应当具备承担招标项目的相应能力

B由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级

C联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人订立合同，就中标项目向招标人承担按份责任

D两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标

参考答案：D

参考解析：

本题考查的是联合体投标的规定

联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；

由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。

53[单选题]关于地役权的说法，正确的是（）。

A设立地役权的目的是利用他人的不动产，以提高自己的不动产的效益

B地役权按照行政主管部门的决定设立

C地役权自登记时设立

D地役权不得和宅基地使用权设立在同一土地上

参考答案：A

参考解析：

本题考查的是地役权

地役权，是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。

从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。

地役权自地役权合同生效时设立。

需役地以及需役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权。供役地以及供役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，地役权对受让人具有约束力。

54[单选题]关于民事诉讼证据的调查收集和保全的说法，正确的是（）。

A当事人因客观原因不能自行收集的证据，可以申请人民法院调查收集，并应当在庭审辩论结束前提交书面申请

B当事人或者利害关系人申请采取查封的证据保全措施，人民法院应当责令申请人提供相应的担保

C对控制书证的当事人在诉讼中曾经引用过的书证，当事人可以申请人民法院责令对方当事人提交，控制书证的当事人可以拒绝提交

D当事人或者利害关系人可以申请证据保全并应当在第一审庭审结束前向人民法院提出

参考答案：B

参考解析：

本题考查的是证据的调查收集和保全

当事人应当在合理期限内完成举证，因客观原因不能自行收集的证据，可申请人民法院调查收集，并应当在举证期限届满前提交书面申请。

当事人或者利害关系人申请采取查封、扣押等限制保全标的物使用、流通等保全措施，或者保全可能对证据持有人造成损失的，人民法院应当责令申请人提供相应的担保。

有下列情形，控制书证的当事人应当提交书证：控制书证的当事人在诉讼中曾经引用过的书证；为对方当事人的利益制作的书证；对方当事人依照法律规定有权查阅、获取的书证；账簿、记账原始凭证；人民法院认为应当提交书证的其他情形。

当事人或者利害关系人可以依法申请证据保全并应当在举证期限届满前向人民法院提出。

55[单选题]根据《建筑工程施工许可管理办法》，关于未取得施工许可证擅自施工的法律责任的说法，正确的是（）。

A只能责令停止施工，限期改正

B可以对在建工程采取查封措施

C可以同时对建设单位和施工企业处以罚款

D应当依法追究刑事责任

参考答案：C

参考解析：

本题考查的是规避办理施工许可证应承担的法律责任

“可以同时对建设单位和施工企业处以罚款”正确，《建筑工程施工许可管理办法》规定，对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款；对施工单位处3万元以下罚款。

56[单选题]根据《节约能源法》，关于国家实行有利于节能和环境保护的产业政策的说法，正确的是（）。

A国家应当合理调整产业结构、企业结构、产品结构和能源消费结构

B国家推动企业降低总能耗

C国家平衡落后的生产能力，调整能源利用效率

D国家禁止发展高能耗、高污染行业，鼓励，发展节能环保型产业

参考答案：A

参考解析：

本题考查的是合理使用与节约能源的一般规定

年10月经修改后公布的《中华人民共和国节约能源法》（以下简称《节约能源法》）规定，国家实行有利于节能和环境保护的产业政策，限制发展高耗能、高污染行业，发展节能环保型产业。国家对落后的耗能过高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度。禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺。国家鼓励企业制定严于国家标准、行业标准的企业节能标准。

57[单选题]民事诉讼的三大诉讼阶段是()。

A一审程序、二审程序和再审程序

B一审程序、再审程序和审判监督程序

C一审程序、审判监督程序和抗诉程序

D一审程序、二审程序和执行程序

参考答案：D

参考解析：

本题考查的是民事诉讼

民事诉讼主要分为一审程序、二审程序和执行程序三大诉讼阶段，但并非每个案件都要经过这三个阶段。如果案件要经历诉讼全过程，就要按照上述顺序依次进行。

58[单选题]关于货运合同法律特征的说法，正确的是（）。

A货运合同是单务、有偿合同

B货运合同的标的是货物

C货运合同以托运人交付货物为合同成立的要件

D货运合同的收货人可以不是订立合同的当事人

参考答案：D

参考解析：

本题考查的是货运合同的法律特征

运输合同是承运人将旅客或者货物从起运地点运输到约定地点，旅客、托运人或者收货人支付票款或者运输费用的合同。

（一）货运合同是双务、有偿合同；

（二）货运合同的标的是运输行为；

（三）货运合同是诺成合同；

（四）货运合同当事人的特殊性。货运合同的收货人和托运人可以是同一人，但在大多数情况下不是同一人。在第三人为收货人的情况下，收货人虽不是订立合同的当事人，但却是合同的利害关系人。

59[单选题]关于施工合同解除的说法，正确的是（）。

A合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除合同

B发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除合同

C承包人将承包的工程转包，发包人可以解除合同

D承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除合同

参考答案：C

参考解析：

本题考查的是合同的终止

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：

（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；

（2）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；

（3）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；

（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

《民法典》规定，发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务，致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人可以解除合同。

60[单选题]关于工程总承包责任承担的说法，正确的是()。

A分包单位应当向建设单位承担全部责任

B工程总承包单位、工程总承包项目经理依法对建设工程质量承担终身责任

C工程总承包单位可以与分包单位订立合同，将保修责任转移至分包单位

D分包单位不服从工程总承包单位管理导致生产安全事故的，可以免除工程总承包单位的安全责任

参考答案：B

参考解析：

本题考查的是工程总承包企业的责任

《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》规定，工程总承包单位应当对其承包的全部建设工程质量负责，分包单位对其分包工程的质量负责，分包不免除工程总承包单位对其承包的全部建设工程所负的质量责任。工程总承包单位、工程总承包项目经理依法承担质量终身责任。

工程总承包单位对承包范围内工程的安全生产负总责。分包单位应当服从工程总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任分包不免除工程总承包单位的安全责任。

61[单选题]根据《标准化法》，负责工程建设强制性国家标准的立项、编号和对外通报的单位()。

A省级人民政府标准化行政主管部门

B国务院住房城乡建设行政主管部门

C国家标准化管理委员会

D国务院标准化行政主管部门

参考答案：D

参考解析：

本题考查的是工程建设标准的分类

国务院有关行政主管部门依据职责负责强制性国家标准的项目提出、组织起草、征求意见和技术审查。国务院标准化行政主管部门负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报。

1Z工程建设标准的分类

62[单选题]建筑施工企业的安全生产许可证由（）省级人民政府住房城乡建设行政主管部门颁发。

A施工行为地

B企业注册地

C建设工程合同履行地

D建设工程合同签订地

参考答案：B

参考解析：

本题考查的是安全生产许可证的申请

《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》进一步明确，建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当依照本规定向企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门申请领取安全生产许可证。

1Z安全生产许可证的有效期和政府监管的规定

63[单选题]下列损失中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。

A火灾和爆炸造成的损失

B冰雹、地面下陷下沉造成的损失

C非外力引起的机械或者电器装置的本身损失

D地震、海啸、龙卷风造成的损失

参考答案：C

参考解析：

本题考查的是建筑工程一切险(及第三者责任险)

保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿：

（1）自然事件，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；

（2）意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。

保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：

（1）设计错误引起的损失和费用；

（2）自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气（气候或气温）变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用；

（3）因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；

（4）非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失；

（5）维修保养或正常检修的费用

（6）档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；

（7）盘点时发现的短缺；

（8）领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失；

（9）除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失；（10）除非另有约定，在保险单保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接收的部分。

1Z建设工程保险的主要种类和投保权益

64[单选题]某施工企业规定项目经理有权订立万元以下的采购合同，该施工企业项目经理与不了解该规定的混凝土供应商订立了万元的混凝土采购合同，该合同的货款由()。

A施工企业承担

B项目经理承担

C项目经理部承担

D混凝土供应商承担

参考答案：A

参考解析：

本题考查的是无权代理与表见代理

本题严格意义上并不构成表见代理，但根据排除法、揣测命题意图，本题考点视为表见代理题目。因此本题中，万以内合同为有权代理，万到万的部分为表见代理。

表见代理对本人产生有权代理的效力，即在相对人与本人之间产生民事法律关系。本人受表见代理人与相对人之间实施的法律行为的约束，享有该行为设定的权利和履行该行为约定的义务。本人不能以无权代理为抗辩。本人在承担表见代理行为所产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失。表见代理除需符合代理的一般条件外，还需具备以下特别构成要件：

（1）须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由。（2）须本人存在过失。（3）须相对人为善意。

1Z代理人和被代理人的权利、义务及法律责任

65[单选题]建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任的主体是（）。

A发包人

B承包人

C监理单位

D实际施工人

参考答案：B

参考解析：

本题考查的是竣工工程质量争议的处理

建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

1Z竣工结算、质量争议的规定

66[单选题]根据《建设工程价款结算暂行办法》，单项工程竣工后，承包人应当提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于发包人应当进行核对(审查)并提出审查意见的时限的说法，正确的是（）。

A工程竣工结算报告金额万元以下的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天

B工程竣工结算报告金额万元~万元的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起28天

C工程竣工结算报告金额万元~万元的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天

D工程竣工结算报告金额万元以上的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天

参考答案：A

参考解析：

本题考查的是竣工工程质量争议的处理

《建设工程价款结算暂行办法》规定，单项工程竣工后，承包人应在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人应按以下规定时限进行核对（审查）并提出审查意见：

（1）万元以下，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天；

（2）万元~万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天；

（3）万元~万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天；

（4）万元以上，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天。

1Z竣工结算、质量争议的规定

67[单选题]关于人民调解的说法，正确的是（）。

A人民调解的组织形式是社区调解中心

B人民调解达成协议的，可以不制作书面调解协议

C人民调解达成调解协议后，如双方当事人认为必要，可以自调解协议生效之日起30日内向当事人一方住所地基层人民法院申请司法确认调解协议

D人民调解达成调解协议后，一方当事人拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请强制执行

参考答案：B

参考解析：

本题考查的是人民调解和法院调解

人民调解的组织形式是人民调解委员会。

经人民调解委员会调解达成调解协议的，可以制作调解协议书。当事人认为无需制作调解协议的，可以采取口头协议的方式，人民调解员应当记录协议内容。

经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。

人民法院受理申请后，经审查，符合法律规定的，裁定调解协议有效，一方当事人拒绝履行或者未全部履行的，对方当事人可以向人民法院申请强制执行；不符合法律规定的，裁定驳回申请，当事人可以通过调解方式变更原调解协议或者达成新的调解协议，也可以向人民法院起诉。

1Z调解的规定

68[单选题]安全生产许可证颁发管理机关发现建筑施工企业不再具备安全生产条件且情节严重的，应当对已经颁发的安全生产许可证予以（）。

A暂扣

B撤销

C吊销

D变更

参考答案：C

参考解析：

本题考查的是暂扣安全生产许可证并限期整改的规定

建筑施工企业不再具备安全生产条件的，暂扣安全生产许可证并限期整改；情节严重的，吊销安全生产许可证。

1Z违法行为应承担的法律责任

69[单选题]建设工程总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关于分包工程的质量责任承担的说法，正确的是（）。

A分包工程质量责任仅由分包单位承担

B分包工程质量责任由总承包单位和分包单位承担连带责任

C分包工程质量责任仅由总承包单位承担

D分包工程质量责任由总承包单位和分包单位按比例承担

参考答案：B

参考解析：

本题考查的是总分包单位的质量责任

《建筑法》规定，建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。

1Z对施工质量负责和总分包单位的质量责任

70[单选题]3月1日甲施工企业向乙钢材供应商发出钢材采购单，承诺期限为3月5日前承诺，3月1日，乙收到甲的采购单。3月2日，乙收到甲取消本次采购的函。3月4日，乙发函至甲表述同意履行3月1日的采购单，关于甲、乙双方合同订立的说法，正确的是（）。

A甲3月2日的行为属于要约邀请

B甲乙之间买卖合同成立

C乙3月4日的行为属于新要约

D甲的要约已经撤销

参考答案：B

参考解析：

本题考查的是要约

要约的有效期间由要约人在要约中规定。要约人如果在要约中定有存续期间，受要约人必须在此期间内承诺。要约可以撤回，按照《民法典》的规定，即行为人可以撤回意思表示。撤回意思表示的通知应当在意思表示到达相对人前或者与意思表示同时到达相对人。

有下列情形之一的，要约不得撤销：

（1）要约人以确定承诺期限或者其他形式明示要约不可撤销；

（2）受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作。

本题中，采购单是要约，3月1日要约到达生效，不可再撤回，只可能撤销；但这是有承诺期限的要约，不可以撤销，因此3月2日的撤销是无效的；因此3月4日的承诺在承诺期限内，构成承诺。承诺生效时合同成立，因此选B。

1Z合同的要约与承诺

二、多选题(共20题，每题2分)

71[多选题]根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全管理规定》，关于“安管人员”安全生产考核的说法，正确的有（）。

A“安管人员”应当自行申请安全生产考核

B“安管人员”的安全生产考核由国务院住房城乡建设行政主管部门统一颁发合格证书

C安全生产考核证书的有效期无限制

D安全生产考核应当向省级人民政府住乡建设主管部门申请

E安全生产考核证书在全国范围内有效

参考答案：DE

参考解析：本题考查的是施工单位安全生产教育培训的规定

“安管人员”应当通过其受聘企业，向企业工商注册地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门申请安全生产考核，并取得安全生产考核合格证书。

安全生产考核合格证书有效期为3年，证书在全国范围内有效。

1Z施工单位安全生产教育培训的规定

72[多选题]在某施工合同履行中，施工企业未及时履行保修义务，建设单位使用不当，双方有同等责任。建筑物毁损的损失为万元。关于责任承担的说法，正确的有（）。

A应当由施工企业和建设单位各自承担相应责任

B由施工企业负责维修，建设单位支付50万元

C应当由施工企业承担全部责任

D由施工企业负责维修，建设单位支付万元

E建设单位另行组织维修的，费用全部由施工企业

参考答案：AB

参考解析：本题考查的是保修义务的责任落实与损失赔偿责任的承担

《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

保修人与建筑物所有人或者发包人对建筑物毁损均有过错的，各自承担相应的责任。

1Z质量责任的损失赔偿

73[多选题]建设工程价款优先受偿权行使中，可以优先受偿的工程价款包括（）。

A承包人工作人员的报酬

B承包人实际支付的建筑构配件价款

C发包人欠付工程价款的利息

D承包人因发包人违约产生的损失

E承包人垫资的融资成本

参考答案：AB

参考解析：本题考查的是工程价款的支付——工程价款优先受偿权

承包人建设工程价款优先受偿的范围依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围的规定确定。承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持。

承包人垫资的融资成本是否用来实际支出，从题目中未知，所以不能选。

1Z建设工程工期和价款的规定

74[多选题]公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼中，属于行政诉讼受案范围的有（）。

A认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的

B认为行政机关不依法履行政府特许经营协议的

C对行政机关的行政指导行为不服的

D申请行政机关履行保护人身权的法定职责，行政机关拒绝履行的

E对行政机关针对信访事项作出的复核意见不服时

参考答案：ABD

参考解析：本题考查的是行政复议范围和行政诉讼受案范围

《行政诉讼法》规定，人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼：

（1）对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照、责令停产停业、没收违法所得、没收非法财物、罚款、警告等行政处罚不服的；

（2）对限制人身自由或者对财产的查封、扣押、冻结等行政强制措施和行政强制执行不服的；

（3）申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复，或者对行政机关作出的有关行政许可的其他决定不服的；

（4）对行政机关作出的关于确认土地、矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域等自然资源的所有权或者使用权的决定不服的；

（5）对征收、征用决定及其补偿决定不服的；

（6）申请行政机关履行保护人身权、财产权等合法权益的法定职责，行政机关拒绝履行或者不予答复的；“申请行政机关履行保护人身权的法定职责，行政机关拒绝履行的”正确。

（7）认为行政机关侵犯其经营自主权或者农村土地承包经营权、农村土地经营权的；

（8）认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的；“认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的”正确。

（9）认为行政机关违法集资、摊派费用或者违法要求履行其他义务的；

（10）认为行政机关没有依法支付抚恤金、最低生活保障待遇或者社会保险待遇的；

（11)认为行政机关不依法履行、未按照约定履行或者违法变更、解除政府特许经营协议、土地房屋征收补偿协议等协议的；“认为行政机关不依法履行政府特许经营协议的”正确。

(12)认为行政机关侵犯其他人身权、财产权等合法权益的。

除前述规定外，人民法院受理法律、法规规定可以提起诉讼的其他行政案件。

下列行为不属于人民法院行政诉讼的受案范围：

（1）公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为；

（2）调解行为以及法律规定的仲裁行为；

（3）行政指导行为；

（4）驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为；

（5）行政机关作出的不产生外部法律效力的行为；

（6）行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为；

（7）行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为，但行政机关扩大执行范围或采取违法方式实施的除外;

（8）上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为；

（9）行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复査、复核意见等行为；

（10）对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为。

行政指导行为是是一种良性的咨询、提示、建议或倡导，不具有强制性，公民、法人或者其他组织对于行政机关的行政指导行为的服从是可以选择的，是否服从，完全取决于自己的意志。根据有关法律、法规的规定，公民、法人或者其他组织对不具有强制力的行政指导行为不服提起诉讼的，不属于人民法院行政诉讼的受案范围。但如果行政机关在实施行政指导时，通过利益诱惑甚至威胁等方式强迫公民、法人或者其他组织服从的，这种行政指导实际上已演变为行政行为，当事人不服有权提起行政诉讼。所以，“对行政机关的行政指导行为不服的”错误。

行政机关针对当事人的申诉作出的答复意见，内容仍然是坚持既往的处理意见，对公民、法人或者其他组织的权利义务没有产生实际影响的信访答复意见，以及相应的复查意见、复核意见，均不属于行政诉讼的受案范围。但是，如果信访答复意见、复查意见或者复核意见否定了既往的处理意见，作出新的处理决定，对当事人的权利义务作出了不同于既往处理意见的新的安排，实质是对公民、法人或者其他组织的权利义务产生了新的实际影响，在此情形下，无论是信访答复意见，还是信访复查意见、信访复核意见，均应当属于行政诉讼的受案范围。考虑到本题中E选项，命题意图旨考查一般情况，则不可诉讼，因此“对行政机关针对信访事项作出的复核意见不服时”选项错误。

1Z行政复议范围和行政诉讼受案范围

75[多选题]根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列需要办理施工许可证的建设工程有（）。

A工程投资额为20万元的建筑工程

B按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程

C建筑面积为m的建筑工程

D抢险救灾及其他临时性房屋建筑

E依法通过竞争性谈判确定供应商的建筑面积0m的政府采购工程建设项目

参考答案：CE

参考解析：本题考查的是施工许可证的适用范围

《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在m以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

《建筑法》规定，抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，不适用本法，即不需要办理施工许可证。

《建筑法》规定，按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。

1Z施工许可证和开工报告的适用范围

76[多选题]根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件有（）。

A主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格

B建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程

C保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D参加工伤保险，为施工现场人员办理意外险

E设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员

参考答案：ABCE

参考解析：本题考查的是申请领取安全生产许可证的条件

《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：

（1）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；

（2）保证本单位安全生产条件所需资金的投入；

（3）设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；

（4）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；

（5）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；

（6）管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格；

（7）依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；

（8）施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；

（9）有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；

（10）有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；

（11）有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；

（12）法律、法规规定的其他条件。

1Z申请领取安全生产许可证的条件

77[多选题]下列终止劳动合同的情形中，属于用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有（）。

A劳动者在试用期间被证明不符合录用条件，用人单位解除劳动合同的

B未依法为劳动者缴纳社会保险费，劳动者解除劳动合同的

C劳动者提前30日以书面形式通知用人单位解除劳动合同的

D用人单位被依法宣告破产的

E劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位解除劳动合同的

参考答案：BDE

参考解析：本题考查的是劳动合同的履行和变更

《劳动合同法》规定，有下列情形之一的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿:

（1）劳动者依照《劳动合同法》第38条规定解除劳动合同的；（用人单位违法，劳动者随时解除合同的情形）

（2）用人单位向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一致解除劳动合同的；（用人单位主动提出，双方协商一致解除）

（3）用人单位依照《劳动合同法》第40条规定解除劳动合同的；（用人单位预告解除的情形）

（4）用人单位依照《劳动合同法》第41条第1款规定解除劳动合同的；（经济性裁员）

（5）除用人单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同，劳动者不同意续订的情形外，依照《劳动合同法》第44条第1项规定终止固定期限劳动合同的；；（劳动合同期满）

（6）依照《劳动合同法》第44条第4项、第5项规定终止劳动合同的；（用人单位破产、等情形）

（7）法律、行政法规规定的其他情形。

用人单位无需向劳动者支付经济补偿的情形：

（1）劳动者预告解除（主动解约）；

（2）用人单位随时解除。其他所有情形全部需要支付经济补偿。

1Z劳动合同的履行、变更、解除和终止

78[多选题]根据《标准施工招标文件》中的“通用合同条款”，关于争议评审机制的说法，正确的有（）。

A采用争议评审的，发包人和承包人应当在开工日后的28天内或争议发生后，协商成立争议评审组

B合同双方的争议，应当首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，由评审委员会将副本转交被申请人

C被申请人在收到评审申请报告副本后的14天内，向争议评审组提交答辩报告，并附证明材料

D发包人和承包人接受评审意见的，由争议评审组根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行

E除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审

参考答案：AE

参考解析：本题考查的是争议评审机制的规定

《标准施工招标文件》中规定，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。

合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料。申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交答辩报告，并附证明材料。

发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

1Z争议评审机制的规定

79[多选题]根据《个人所得税法》，下列个人所得中应当缴纳个人所得税的有（）。

A保险赔款

B稿酬所得

C国债和国家发行的金融债券利息

D特许权使用费所得

E财产转让所得

参考答案：BDE

参考解析：本题考查的是个人所得税的规定

下列各项个人所得，应当纳个人所得税：

（1）工资、薪金所得；

（2）劳务报酬所得；

（3）稿酬所得；

（4）特许权使用费所得；

（5）经营所得；

（6）利息、股息、红利所得；

（7）财产租赁所得；

（8）财产转让所得；

（9）偶然所得。

下列各项个人所得，免征个人所得税：

（1）省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位，以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卫生，体育、环境保护等方面的奖金；

（2）国债和国家发行的金融债券利息；

（3）按照国家统一规定发给的补贴、津贴；

（4）福利费、抚恤金、救济金；

（5）保险赔款；

（6）军人的转业费、复员费、退役金；

（7）按照国家统一规定发给干部、职工的安家费、退职费、基本养老金或者退休费、离休费、离休生活补助费；

（8）依照我国有关法律规定应予免税的各国驻华使、领事馆的外交代表、领事官员和其他人员的所得；

（9）中国政府参加的国际公约签订的协议中规定免税的所得；

（10）国务院规定的其他免税所得上述第（10）项免税规定，由国务院报全国人民代表大会常务委员会备案。

1Z企业和个人所得税的规定

80[多选题]债务人或者第三人有权处分的下列权利中，可以质押的是（）。

A建设用地使用权

B支票

C债券

D可以转让的专利权中的财产权

E现有的以及将有的应收账款

参考答案：BCDE

参考解析：本题考查的是质权

权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。债务人或者第三人有权处分的下列权利可以出质：

（1）汇票、本票、支票；

（2）债券、存款单；

（3）仓单、提单；

（4）可以转让的基金份额、股权；

（5）可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；

（6）现有的以及将有的应收账款；

（7）法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。

以汇票、本票、支票、债券、存款单、仓单、提单出质的，质权自权利凭证交付质权人时设立；

没有权利凭证的，质权自办理出质登记时设立。法律另有规定的，依照其规定。

1Z抵押权、质权、留置权、定金的规定

81[多选题]根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质序列包括（）。

A施工总承包资质

B专业承包资质

C工程总承包资质

D专业分包资质

E施工劳务资质

参考答案：ABE

参考解析：

本题考查的是施工企业的资质序列、类别和等级

《建筑业企业资质管理规定》中规定，建筑业企业资质分为施工总承包资质、专业承包资质、施工劳务资质三个序列。

1Z企业资质的法定条件和等级

82[多选题]根据《民法典》，得利人没有法律根据取得不当利益，受损失的人不得请求得利人返还取得的利益的情形有（）。

A得利人已经将取得的利益无偿转让给第三人的

B得利人不知道且不应当知道取得的利益没有法律根据，取得的利益尚存在的

C为履行道德义务进行的给付

D债务到期之前的清偿

E明知无给付义务而进行的债务清偿

参考答案：CDE

参考解析：本题考查的是不当得利

《民法典》规定，得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益，但是有下列情形之一的除外：

（1）为履行道德义务进行的给付；

（2）债务到期之前的清偿；

（3）明知无给付义务而进行的债务清偿。

1Z建设工程债的发生根据

83[多选题]根据《建设工程质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有（）。

A完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B有健全的财务管理档案

C有完整的技术档案和施工管理资料

D有监理单位出具的竣工验收报告

E有施工企业签署的工程保修书

参考答案：ACE

参考解析：本题考查的是竣工验收的主体和法定条件

《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：

（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；

（2）有完整的技术档案和施工管理资料；

（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；

（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；

（5）有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。

1Z竣工验收的主体和法定条件

84[多选题]当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，关于该合同效力的说法正确的有（）。

A自合同成立时生效

B自办理物权登记时生效

C未办理物权登记的，不影响合同效力

D未办理物权登记的，合同效力待定

E合同生效，并且当然发生物权效力

参考答案：AC

参考解析：

本题考查的是物权的设立、变更、转让、消灭和保护

物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的转让。需要注意的是，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。

1Z物权的设立、变更、转让、消灭和保护

85[多选题]根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师按照工程监理规范的要求，对建设工程实施监理的形式主要有（）。

A抽检

B联合验收

C旁站

D巡视

E平行检验

参考答案：CDE

参考解析：

本题考查的是工程监理单位相关的质量责任和义务

《建设工程质量管理条例》规定，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。

1Z工程监理单位相关的质量责任和义务

86[多选题]有效仲裁协议必须同时具备的内容有（）。

A仲裁地点

B请求仲裁的意思表示

C仲裁事项

D选定的仲裁委员会

E仲裁庭组成

参考答案：BCD

参考解析：本题考查的是仲裁协议的内容

仲裁协议应当具有下列内容：

（1）请求仲裁的意思表示；

（2）仲裁事项；

（3）选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。

1Z仲裁协议的规定

87[多选题]关于工程重大安全事故罪的说法，正确的有()。

A该犯罪是单位犯罪

B该犯罪的客观方面表现为违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故

C该犯罪的犯罪主体包括勘察单位

D该犯罪的法定最高刑为20年

E该犯罪应当对直接责任人员并处罚金

参考答案：ABE

参考解析：

本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式

工程重大安全事故罪的犯罪主体是建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位，属于单位犯罪。

《刑法》第条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。

1Z建设工程刑事责任的种类及承担方式

88[多选题]招标人与投标人串通投标的情形有（）。

A招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人

B招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息

C招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便

D投标人在开标后撤销投标文件，与招标人协商退还投标保证金

E招标人分别组织投标人踏勘现场

参考答案：ABC

参考解析：

本题考查的是禁止投标人相互串通投标

有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

(1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

(2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

(3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

(4)招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

(5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

(6)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：

（1）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；

（2）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

（3）依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；

（4）对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；

（5）限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；

（6）依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；

（7）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。《招标投标法实施条例》进一步规定，禁止招标人与投标人串通投标。

D选项的协商行为未违法法律规定，属合法行为范畴；

E选项属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的行为。

1Z禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定

89[多选题]除行政协议外，关于行政机关的行政行为特征的说法，正确的有（）。

A行政行为是执行法律的行为

B行政行为具有一定的裁量性

C行政行为不具有强制性

D行政机关在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意

E特定行政相对人分享了特殊公共利益时，行政行为可以是有偿的

参考答案：ABDE

参考解析：本题考查的是建设工程行政纠纷

行政机关的行政行为具有以下特征：

(1)行政行为是执行法律的行为。

(2)行政行为具有一定的裁量性。

(3)行政机关在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意，便可依法自主做出。

(4)行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性。

(5)行政行为以无偿为原则，以有偿为例外。只有当特定行政相对人承担了特别公共负担，或者分享了特殊公共利益时，方可为有偿的。

1Z建设工程纠纷的主要种类

90[多选题]根据《房产税暂行条例》，关于房产税的说法，正确的有（）。

A房产税在城市、县城、建制镇和工矿区征收

B房产税由产权所有人缴纳

C房产税依照房产原值一次减除10%~30%后的余值计算缴纳

D个人所有非营业用的房产免纳房产税

E房产税依照房产租金收入计算缴纳的，税率为1.2%

参考答案：ABCD

参考解析：

本题考查的是房产税

房产税在城市、县城、建制镇和工矿区征收。

房产税由产权所有人缴纳。

房产税依照房产原值一次减除10%~30%后的余值计算缴纳。具体减除幅度，由省、自治区、直辖市人民政府规定。没有房产原值作为依据的，由房产所在地税务机关参考同类房产核定。房产出租的，以房产租金收入为房产税的计税依据。

房产税的税率，依照房产余值计算缴纳的，税率为1.2%；依照房产租金收入计算缴纳的，税率为12%。

下列房产免纳房产税：

（1）国家机关、人民团体、军队自用的房产；

（2）由国家财政部门拨付事业经费的单位自用的房产；

（3）宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的房产；

（4）个人所有非营业用的房产；

（5）经财政部批准免税的其他房产。除《房产税暂行条例》规定外，纳税人纳税确有困难的，可由省、自治区、直辖市人民政府确定，定期减征或者免征房产税。

1Z其他相关税收的规定

91[多选题]根据《关于印发起重机械、基坑工程等五项危险性较大的分部分项工程施工安全要点的通知》，关于基坑工程施工安全要点的说法，正确的有（）。

A基坑工程施工企业必须具有相应的资质和安全生产许可证

B基坑工程必须按照规定编制、审核专项施工方案，并组织专家论证

C基坑周边施工材料、设施或者车辆荷载严禁超过设计要求的地面荷载限值

D基坑周边应当按要求采取临边防护措施，设置作业人员上下专用通道

E基坑施工必须采取基坑内外地表水和地下水控制措施，防止出现积水和漏水漏沙

参考答案：ACDE

参考解析：

本题考查的是施工现场安全防范措施、安全费用和特种设备安全管理的规定

基坑工程施工企业必须具有相应的资质和安全生产许可证，严禁无资质、超范围从事基坑工程施工。

基坑工程必须按照规定编制、审核专项施工方案，超过一定规模的深基坑工程要组织专家论证。基坑支护必须进行专项设计。

基坑周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超过设计要求的地面荷载限值。

基坑周边应按要求采取临边防护措施，设置作业人员上下专用通道。

基坑施工必须采取基坑内外地表水和地下水控制措施，防止出现积水和漏水漏沙。汛期施工，应当对施工现场排水系统进行检查和维护，保证排水畅通。

1Z施工现场安全防范措施、安全费用和特种设备安全管理的规定

92[多选题]关于工程质量检测单位检测的说法，正确的有（）。

A检测报告加盖检测机构公章即可生效

B检测机构应当单独建立检测结果不合格项目台账

C检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构

D检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由工程监理单位归档

E检测机构可以推荐质量合格的建筑材料

参考答案：BC

参考解析：本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定

检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。

检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账。

检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。

检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。

检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备。

1Z对建筑材料、设备等进行检验检测的规定

93[多选题]根据《生产安全事故应急条例》，生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案的情形有（）。

A制定预案所参照的法律、法规、规章、标准发生重大变化的

B应急指挥机构及其职责发生调整的

C重要应急资源发生重大变化的

D安全生产面临的风险发生变化的

E在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题的

参考答案：BCE

参考解析：本题考查的是施工生产安全事故应急救援预案的规定

《生产安全事故应急条例》规定，有下列情形之一的，生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案：（1）制定预案所依据的法律、法规、规章、标准发生重大变化；

（2）应急指挥机构及其职责发生调整；

（3）安全生产面临的风险发生重大变化；

（4）重要应急资源发生重大变化；

（5）在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题；

（6）其他应当修订的情形。“制定预案所参照的法律、法规、规章、标准发生重大变化的”不是“参照”，应为“依据”；“安全生产面临的风险发生变化的”应为“重大变化”。

1Z施工生产安全事故应急救援预案的规定

94[多选题]关于节水与水资源利用的说法，正确的有（）。

A为提高用水效率，在施工中采用先进的节水施工工艺

B在非传统水源利用中，施工中非传统水源和循环水的再利用量大于60%

C为提高用水效率，施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用市政自来水

D在非传统水源利用中，优先采用中水搅拌、中水养护

E在非传统水源利用中，有条件的地区和工程应当收集雨水养护

参考答案：ACDE

参考解析：

本题考查的是施工合理使用与节约能源的规定

为提高用水效率，施工中采用先进的节水施工工艺。

对于非传统水源利用，力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%。

为提高用水效率，施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用市政自来水。

在非传统水源利用中，优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护。

1Z施工合理使用与节约能源的规定

95[多选题]当事人对建设工程开工日期有争议的，关于人民法院对开工日期认定的说法，正确的有（）。

A开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期

B因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工条件具备的时间为开工日期

C开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期

D开工通知发出前，承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期

E发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，以施工许可证载明的时间为开工日期

参考答案：ACD

参考解析：

本题考查的是建设工程工期和价款的规定

经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：

（1）开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。

（2）承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。

（3）发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。

1Z建设工程工期和价款的规定

96[多选题]提供产品和服务的企业执行自行制定的企业标准，应当公开的内容有（）。

A产品的功能指标

B服务的功能指标

C服务的性能指标

D产品的性能指标

E产品的经济指标

参考答案：ABD

参考解析：

本题考查的是工程建设标准的分类

企业执行自行制定的企业标准的，应当公开产品、服务的功能指标和产品的性能指标。

1Z工程建设标准的分类

97[多选题]关于民事诉讼案件受理的说法，正确的有（）。

A人民法院对于符合起诉条件的，应当在14日内立案，并通知当事人

B被告应当在收到起诉状副本之日起15日内提出答辩状

C诉讼文书必须采取直接送达的方式进行送达

D专属管辖案件，当事人未提出管辖异议并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权

E普通程序的审判组织应当采用合议制

参考答案：BE

参考解析：

本题考查的是民事诉讼的审判程序

符合起诉条件的，应当在7日内立案，并通知当事人；不符合起诉条件的，应当在7日内作出裁定书，不予受理；原告对裁定不服的，可以提起上诉。

《民事诉讼法》规定，人民法院应当在立案之日起5日内将起诉状副本发送被告，被告应当在收到之日起15日内提出答辩状。被告不提出答辩状的，不影响人民法院审理。

诉讼文书送达方式包括直接送达；留置送达；经受送达人同意，法院可以对除判决书、裁定书、调解书以外的诉讼文书采用传真、电子邮件等能够确认其收悉的方式送达；委托送达、邮寄送达以及公告送达。

被告在收到受理案件通知和应诉通知后，如果对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出。当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外。

普通程序的审判组织应当采用合议制。

1Z民事诉讼的审判程序

98[多选题]关于投标文件的说法，正确的有（）。

A对未通过资格预审的申请人提交的投标文件，招标人应当签收保存，不得开启

B投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人

C在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收

D投标人提交的投标文件中的投标报价可以低于工程成本

E投标文件应当对招标文件提出的实质性要求与条件作出响应

参考答案：BCE

参考解析：

本题考查的是投标文件

《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。

《招标投标法实施条例》进一步规定，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。

投标报价不得低于工程成本，不得高于最高投标限价。

投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。

1Z投标人、投标文件的法定要求和投标保证金

99[多选题]根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，下列建筑起重机械不得出租、使用的有（）。

A经检验达不到安全技术标准规定的建筑起重机械

B属国家明令限制使用的建筑起重机械

C没有完整安全技术档案的建筑起重机械

D超过制造厂家推荐的使用年限的建筑起重机械

E没有齐全有效的安全保护装置的建筑起重机械

参考答案：ACE

参考解析：

本题考查的是机械设备单位的安全责任

有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用：

（1）属国家明令淘汰或者禁止使用的；

（2）超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；

（3）经检验达不到安全技术标准规定的；

（4）没有完整安全技术档案的；

（5）没有齐全有效的安全保护装置的。建筑起重机械有以上第（1）、（2）、（3）项情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。

1Z机械设备等单位相关的安全责任

[多选题]关于融资租赁合同当事人的权利义务的说法正确的有（）。

A出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同，未经承租人同意，出租人可以直接变更与承租人有关的合同内容

B承租人经催告后在合理期限内仍不支付租金的，出租人只能请求支付全部租金，不能解除合同

C出租人、出卖人、承租人可以约定，出卖人不履行买卖合同义务的，由承租人行使索赔的权利

D出卖人未按照约定交付标的物，经承租人或者出租人催告后在合理期限内仍未交付的，承租人可以拒绝受领出卖人向其交付的标的物

E融资租赁合同因租赁物交付承租人后意外毁损、灭失等不可归责于当事人的原因解除的，出租人无权请求承租人给予补偿

参考答案：CD

参考解析：

本题考查的是融资租赁合同

出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同，未经承租人同意，出租人不得变更与承租人有关的合同内容。

承租人应当按照约定支付租金。承租人经催告后在合理期限内仍不支付租金的，出租人可以请求支付全部租金；也可以解除合同，收回租赁物。

出租人、出卖人、承租人可以约定，出卖人不履行买卖合同义务的，由承租人行使索赔的权利。

《民法典》规定，出卖人违反向承租人交付标的物的义务，有下列情形之一的，承租人可以拒绝受领出卖人向其交付的标的物：

（1）标的物严重不符合约定；

（2）未按照约定交付标的物，经承租人或者出租人催告后在合理期限内仍未交付。承租人拒绝受领标的物的，应当及时通知出租人。

融资租赁合同因租赁物交付承租人后意外毁损、灭失等不可归责于当事人的原因解除的，出租人可以请求承租人按照租赁物折旧情况给予补偿。

1Z融资租赁合同的法律规定